浙江交投新能源投资有限公司2021年-2023年度光伏电站项目建设EPC承包商库入库公开招标招标公告
一、本次招标条件
本招标项目浙江交投新能源投资有限公司2021年-2023年度光伏电站项目建设EPC承包商库入库公开招标已列入浙江交投新能源投资有限公司年度计划，资金来源为自筹，招标人为浙江交投新能源投资有限公司（委托代理机构为浙江交投招标代理咨询有限公司），项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
2.1招标范围：2021-2023年度内，招标人通过项目决策后的所有光伏项目的EPC服务，即EPC交钥匙工程，初步规划容量为200MWp。供应商单位的服务内容包括但不限于项目的勘察、方案设计、初步设计及施工图设计、原建筑功能性满足审查（荷载、屋面锈蚀、漏水等）、电网接入意见办理、各项施工审批、设备和材料采购（组件、逆变器价格为业主指定价格，报价时为不可竞争性）、工程施工（含屋面加固、换瓦、补漏、电站施工、绿化迁移和恢复、地下管线拆改、电气、排水、清洗系统、运维设施、爬梯、消防等安全附属设施等）、项目管理、调试并网验收、培训、移交生产、性能保证、技术服务、工程质量保修、首年运维等。即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的或甲方主管部门提出必须增加的安全防护装置等要求的，视为本次招标所提供的服务范围。后续招标人开发建设的光伏电站项目的组件、逆变器不排除以甲供形式提供。如涉及甲供材料的，供应商的本次报价含甲供材料的卸货、保管、验收、安装。
2.2服务期：2年（自合同签订之日起）。
2.3标段划分：本次招标设1个标段。
三、投标人资格条件、要求
3.1投标人必须在中华人民共和国注册成立，具有独立法人资格；设计类单位注册资金不低于人民币500万元，施工类单位注册资金不低于2000万元。
3.2资质要求：
（1）设计单位须具备：综合设计甲级资质且可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，或电力行业设计甲级及以上资质且可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务，或具有电力行业（新能源发电）专业乙级及以上设计资质且可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务；
（2）施工单位须具备：电力工程施工总承包三级及以上资质，且具备在有效期内的安全生产许可证；（设计委托给具有电力行业（新能源发电）专业乙级及以上或电力行业设计乙级及以上或综合设计甲级资质的单位进行设计）
以上两类资质要求，投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可；
3.3投标人业绩应满足以下条件：
自2018年7月1日以来具有至少1项总装机容量10MWp及以上地面光伏电站工程的EPC业绩，或1MWp及以上的分布式光伏电站工程EPC业绩。（须提供业绩证明材料：a.中标（成交）通知书或合同协议书；b.并网意见单或竣工验收证书的复印件，a、b两者缺一不可，否则业绩不予认可；若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、并网意见单（或竣工验收）日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可；中标通知书或合同协议书或并网意见单或竣工验收证书等的单位名称与投标单位名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。）
3.4投标人委派的EPC项目负责人应满足以下条件：
（1）设计单位委派的项目负责人应为本项目设计负责人。设计负责人应具有高级专业技术及以上职称，以项目负责人的身份设计完成过至少1个总装机容量10MWp及以上的地面光伏电站项目，或至少1个总装机容量1MWp及以上的分布式光伏项目（应提供有设计负责人署名的竣工验收证书，若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、或竣工验收日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可）；
（2）施工单位委派的项目负责人应为本项目项目经理。项目经理需具有注册二级及以上注册建造师证书（机电专业或电力专业），并具有有效期内的安全考核B证，以项目经理的身份完成过至少1个总装机容量10MWp及以上地面光伏电站，或至少1个总装机容量1MWp及以上的分布式光伏EPC项目（应提供有项目负责人署名的竣工验收证书，若上述业绩证明材料中不能体现主要工程内容、工程规模、或竣工验收日期的，除提供上述业绩证明材料外还应同时提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可）；
投标人根据自身单位性质，满足其中一类要求即可；
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标（如多个投标人为同一个法人的，所有该法人的投标文件均被否决；如多个投标人有存在控股、管理关系，或均为同一集团下的不同法人单位，则投标人必须持有具有管理关系的单位出具的唯一授权投标资格书，否则具有相关控股、管理关系的所有投标文件均被否决）。
3.6提供近两年的财务报表，要求为年均净利润平均值不低于100万元，且没有财产被接管冻结的状况（公司成立时间未满两个自然年度的，需提供最新一年的财务报表）；
3.7自2018年7月7日至投标截止日期间投标人及拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）。
3.8不接受联合体投标。
四、招标文件的获取
4.1潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统，进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2021年11月13日至2021年11月18日。
4.3未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统；《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》；附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）交易中心办理，联系人：吕先生，联系电话：0571-86909655；技术服务由上海市数字证书认证中心有限公司提供，客服电话：021-962600，客服应急电话（非工作时间拨打）：17321326622）。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为2021年11月22日16:30。招标人将于2021年11月25日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
五、投标文件递交
5.1投标文件递交的截止时间：2021年11月29日09时30分；
5.2投标文件递交方式：
本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。
电子投标文件（正本）的递交：采用网上递交方式，在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质投标文件的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心（地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，电话：13326140529）。
投标人应预留足够时间确保纸质投标文件、样品等在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标（采购）交易中心。因快递公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标，后果由投标人自行承担。
纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，而无法参加纸质投标文件开标的（所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时），由投标人自行承担责任。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统、浙江省交通投资集团有限公司网站、中国招投标公共服务平台上发布。
七、联系方式
招标人：浙江交投新能源投资有限公司
地址：杭州市江干区机场路里街48号三楼
联系人：彭先生
电话：0571-88030627
电子邮件：1781344305@qq.com
招标代理机构：浙江交投招标代理咨询有限公司
地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦11楼
联系人：王女士
电话：0571-86099827
电子邮件：402491562@qq.com
招采中心：浙江省交通集团招标（采购）交易中心
地址：杭州市江干区城星路59号东杭大厦12楼
联系人：俞女士
电话：0571-86906398
电子邮件：925012261@qq.com
